比选内容
新建局tdcs/ctc查询系统工程比选公告
一、比选人名�************有限公司成都电务维修段
二、比选人地址：成都市驷马桥路2号成都铁路综合大楼成都电务维修段机关
三、比选项目资金来源：本比选项目新建局tdcs/ctc查询系统工程经2020年4月20日成都电务维修段第7次党政联席会批准，项目业主为成都电务维修段，本比选项目执行单位为成都电务维修段，建设资金来自新建局tdcs/ctc查询系统工程，项目出资比例为100%，比选人为成都电务维修段。
四、比选项目介绍
（一）******集团公司调度大楼；成都工务大修段、成都桥路大修段、成都工务大机段、成都高铁工务段、成都工务段、成都供电段、成都北车站、重庆工务段、重庆供电段、达州工务段、达州供电段、贵阳工务段、贵阳供电段、贵阳高铁工务段、遂宁工务段、凯里工务段、涪陵工务段、绵阳工务段、内江工务******集团公司管内各站段办公楼通信机械室和信息机房。
（二）建设******集团关于印发〈tdcs/ctc终端接入及使用管理规定〉的通知》（铁工电〔2019〕63号），按照tdcs/ctc系统有关规范和技******集团公司tdcs/ctc查询系统。详细工作量见比选文件中工程量清单。
（三）建设工期：计划工期40日历天。
五、参选人资质要求
1.须具备铁路电务工程专业承包资质标准三级及以上资质或电子与智能化工程专业承包资质标准二级及以上资质，及通信工程施工总承包三级及以上资质。
2.在2017年-2019年（近3年）完成过类似项目业绩，在2017年-2019年（近3年）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁情况或被列入铁路施工黑名单情况，近3年无诉讼和******法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
3.参选施工单位需提交如下资信材料复印件（加盖鲜章）：①企业法人营业执照；②企业组织机构代码证（三证合一后不用提供）；③企业法人和授权代理人身份证正反面复印件；④安全生产许可证；⑤建筑企业资质证书（铁路电务工程专业承包资质标准三级及以上资质或电子与智能化工程专业承包资质标准二级及以上资质，及通信工程施工总承包三级及以上资质）；⑥必须具有能出具施工点当地税率为9%的“增值税”专用发票。
4.参选单位为独立法人体，不得组成联合体投标。
六、参选人须知
1.参加比选的公司将对比选过程中的行为、承诺和义务负法律责任。
2.参加比选的公司应将比选申请文件正本装订后密封并加盖单位公章。已递交的比选申请文件不得撤回。比选申请文件不允许活页装订，且需加盖骑缝章，否则视为废标书。
3.请参加比选的公司慎重核实价格，本次比选不接受第二次报价。
4.评审根据《比选评审表》进行资质及报价评审，报价严格按照比选人提供的《比选工程量清单》进行项目报价，不能随意更改或删减报价项目，报价未按要求填写示为无效报价。
5.保密：全部比选申请文件及一切情况，参选方都不得以任何理由透露给相关人员。
6.参加比选的公司必须提供真实有效的比选申请证明文件，否则可能承担由此产生的法律责任。
7.中选人不能按比选文件内容与比选方式签订合同的，比选人有权撤销其中选资格。
8.无效比选申请文件：无单位和法定代表人的鲜章和签字；无法定代表人授权书；实质性内容不全和字迹模糊不清；逾期送达；比选活动中，提交虚假证明文件或做出虚假承诺的情况等。
9.中标单位合同签订后，必须按合同要求工期，保质、安全完成合同施工项目。凡因施工单位原因造成工期延期、安全质量问题，施工单位需按合同约定接受违约赔偿，情节严重者纳入工程施工黑名单单位。
七、比选文件的获取
1.请于2020年6月8日上午9时00分至下午17时00分在成都电务维修段机关大楼购买比选文件。
2.比选文件每套售价300元，售后不退。
3.谢绝邮购。
八、比选申请文件的递交
比选申请文件递交的时间为2020年6月12日8时30分，递交比选申请文件的截止时间为2020年6月12日9时00分，逾期一律不再接受比选申请文件，比选申请文件递交地点：成都市驷马桥路2号驷马桥综合楼6楼成都电务维修******办公室。
九、联系方式
比选人：成都电务维修段
地址：成都市驷马桥路2号成都电务维修段机关办公楼
邮编：610081
联系人：吴雨桦
电话：******
收款单位************有限公司成都电务维修段
******银行：四川省成都市建行双建路支行
单位账号：************0622
比选文件请联系比选单位获取
已结束比选信息于2020-06-12结束报名。共有0家竞标商参与竞标。比选时间：2020-06-12比选地点：暂未公布
已结束初选公告******发布人：根据评委的评审意见，现将结果前三名进行公告。项目编号：第一名空缺第二名空缺第三名空缺
已结束比选结果******发布人：根据评委的评审意见，现将结果进行公告。项目编号：最终中标人：相关竞价人对成交结果有异议的，可自本公告发布三日内提出联系人：吴雨桦******